2、发货款：A公司在设备出厂性能试验完毕后，合同内所有物资具备发货条件，B公司在收到收款收据、合同全额增值税专用发票、设备出厂性能试验完成证明文件及发货通知单后，45个工作日内支付合同总价30%的发货款。

3、到货款：A公司按B公司要求将合同内所有标的物及相应备件、工具、图纸、资料全部运至B公司现场，B公司在收到收货单、相应金额的收款收据后确认无误45个工作日内支付合同总价款30%的到货款。

4、调试运行款：合同内所有标的物安装调试完毕经B公司有权部门验收合格，并经装置性能考核（开工运行12个月内进行）标定合格后，B公司在收到安装竣工证书、相应金额的收款收据后确认无误45个工作日内支付合同总价款10%的调试运行款。

5、质保金：合同内所有物资在质量保证期内无质量问题，B公司在收到质保验收合格证书并确认无误后45个工作日内支付合同总价10%的质保金，质保金无利息。

二、双方合同履行过程

1、2023年4月20日，A公司向B公司开具预付款保函（有效期至2023年12月31日）。2023年7月5日，A公司再次向B公司开具预付款保函（有效期至2024年1月31日）。

2、2023年7月22日，A公司向B公司发货300万吨/年催化裂化装置-板式换热器（2台），其中“随车资料注明8份1正7副”。2023年7月28日，B公司接收货物。

3、2023年8月7日，B公司支付A公司预付款554900元。

4、2024年1月10日，A公司向B公司开具增值税专用发票。

5、2024年1月24日，A公司向B公司发货10/100万吨EO/EG装置-板式换热器（13台），分三车发送，其中“随车资料均注明1正7副”。2024年1月27日、29日，B公司接收货物。

6、2024年1月29日，B公司支付A公司发货款832350元。

7、2025年2月10日，A公司向B公司邮寄技术资料，2025年2月13日，B公司签收。

8、2025年9月23日，A公司再次向B公司邮寄技术资料；2025年9月26日，B公司签收。

【争议焦点】

一、A公司与B公司签订购销合同，B公司是否应当承担支付货款义务？

法院认为：原告于2023年7月28日、2024年1月29日向被告交付货物及资料，被告应支付到货款832350元。被告未按期付款应承担逾期付款利息，以832350元为基数，自2024年4月10日起(原告主张在法定范围之内按其主张)至实际付清之日止，按中国人民银行同期存款利率计算。案涉货物交付后至法庭辩论终结时已超过2年，且被告自认已于2025年9月投入使用，故被告应支付调试运行款277450元。

二、B公司以A公司提供的技术资料未按约定方式交付为由抗辩，拒绝支付剩余货款，该抗辩是否成立？

法院认为：原被告对案涉货物技术资料的交付产生较大争议，被告以原告未按约交付技术资料，对支付剩余货款及利息提出抗辩，同时对原告逾期交货违约金提出主张，本院认为，首先，买卖合同以标的物、货款为主要合同义务，虽然双方将相关技术资料列入主合同义务，但审理可见技术资料名目数量繁多，且不论案涉合同还是技术协议均未对资料具体交付方式、资料清点检验、资料样本规范、相关责任人员等实际问题作出具有可操作的约定；其次，原告在发货时明确随货发送了相关资料，被告未提供证据证实其收到资料后提出异议或整改，此后双方数年间原被告工作人员仍在对相关资料提报进行沟通，至本案诉讼发生原告向被告索要货款时，被告才以原告曾提报的资料不合格、逾期为由进行抗辩，不符合常理。结合以上两点本院认定，原告已于发货时提交相关资料，此后原告虽然再次提交但责任不能完全归责于原告，故被告以原告未提交技术资料抗辩支付尾款及利息并主张迟延交货，理由不足，本院不予支持。

【裁判结果】

【案例索引】（2025）鲁0681民初9153号、(2025)鲁0681民初9154号

【法条索引】

第五百二十六条 当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

第五百九十二条 当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。

第六百零一条 出卖人应当按照约定的时间交付标的物。约定交付期限的，出卖人可以在该交付期限内的任何时间交付。

第六百二十六条 买受人应当按照约定的数额和支付方式支付价款。对价款的数额和支付方式没有约定或者约定不明确的，适用本法第五百一十条、第五百一十一条第二项和第五项的规定。